买卖合同

买卖合同范文合集十篇

在人们的法律意识不断增强的社会，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。你所见过的合同是什么样的呢？以下是小编为大家整理的买卖合同10篇，仅供参考，欢迎大家阅读。

甲方：

乙方：

经甲乙双方本着平等、自愿、诚实守信的原则，按照《中华人民共和国合同法》就养殖场转让事宜达成如下协议：

1、养殖场位于滨海经济开发区大家洼镇海化街。面积 40.598 亩，东靠 新源供水供水公司；西靠 孙万河养殖场 ；南靠 苹果园及海化街；北靠 生产用地。

2、养殖场内有： 虾棚5座、鱼棚1座、蓄水池棚2座、室外蓄水池4口，办公室及厨房车库共计15间，养殖水体共计5000立方。

3、养殖场转让总价格为人民币： 元大写 （包括场内建筑设和固定设施、及场内其它机电设备等）不包括场地租金。

4、付款方式：自合同签订之日起三日内由乙方一次性付清所有款项。

5、协议生效后，甲方交付乙方原始土地租赁合同等相关手续。

6、 协议生效后，甲方在签订《养殖协议》之前的债权债务与乙方无关。如有债权债务导致乙方无法使用所造成的所有经济损失由甲方全部承担。

7、甲乙双方自签订之日起不得违约，如一方违约，违约方应付于对方总价50%的违约金。

未尽事宜由双方协商解决。协商不成的，双方均可向有管辖权的人民法院起诉 。

本协议自乙方付款后生效，本协议一式二份，甲乙双方各执一份。

甲方：

年 月日 乙方： 年 月 日

甲方：

乙方：惠暖舒适家居

1、 工程概况

1） 工程地址： 2） 工程内容 3） 工程造价

总造价：

2、 付款方式：

1） 合同签订即付合同款20%作为定金￥ 2）管道铺设完毕打压完成（8公斤）付合同款30% ￥ 3）暖气片安装完毕打压完成（8公斤）后一次性付清合同款50% ￥

3、工程期限

管道施工 天 ， 暖气片施工天 （甲方应在暖气片安装前至少10天提醒乙方备货，否则延误工期所带来的损失由甲方承担），地暖施工天。

4、 双方责任

甲方责任：1、甲方在乙方施工前，负责协调清理施工现场的前期垃圾，创造现场施工条件；2、施工过程中，如遇须报物业、消防、政府等有关部门确认，由甲方负责处理，并承担相关费用；3、施工过程中，如在地面开槽走管，切断原有水路电路，甲方应配合乙方修复

乙方责任：1、乙方须按照双方商定的设计方案进行安装并保证施工质量和施工进度；2、乙方负责设备及附件的购置、运输、安装及交付甲方使用；4、由乙方原因造成工期延期或设备损坏，应由乙方负责。

5、 工程验收及保修

1） 设备及材料进场甲方负责验收；设备的数量、规格及外观无异常乙方开始施工

2） 管道质保50年（管道质量带来的损失由乙方完全负责），暖气片质保20年（保修期内铜铝复合暖气片坏了不维修，直接免费换新的），保修期从乙方安装完毕后的验收单日计算

3） 在保修期内因产品质量引起的故障，由乙方负责维修，因甲方操作等人为因素引起的故障，乙方负责排除。

4） 工程竣工后，乙方通知甲方验收。甲方应自接到通知后2天内组织验收，填写工程验收单。甲方无正当理由不参加工程验收或到期未提出异议即视为验收合格，并在3日内结清余款。如甲方在竣工验收合格后3日内或其他原因未向乙方付清全部余款，则视为甲方自愿放弃保修权及终生维护权。

6、 其他约定条款

1） 乙方施工时，甲方提供施工用水、用电、一袋水泥、两袋黄沙，由乙方负责设备安装后的土建修补及填充工作。

2） 工程阶段成品在装潢期间必须被保护，非乙方造成的破坏乙方不负责任，如需乙方维修，乙方酌情收取合理费用。

7、 附则

1） 本合同一式两份双方各执一份，同具法律效益

2） 本合同自双方签字（盖章）后生效

3） 合同未尽事宜，双方作出补充协议，与本合同具同等法律效益

8、 补充协议

甲方： 乙方： 电话： 电话： 开户行： 账号：

日期： 年月日 年 月 日

卖方： (简称甲方) 身份证号码 ：

买方： (简称乙方) 身份证号码 ：

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规之规定，甲乙双方在平等．自愿．协商一致的基础上，就乙方向甲方购买车位(库)签定本合同，以资共同信守执行。

第一条．乙方同意购买甲方拥有的坐落在 市 区 区 ），

车位面积为 平米，（ 号）。

第二条上述的交易价格为：单价：人民币 元/平方米，总价人民币 元整（大写：

佰 拾 万 仟 佰 拾 元整）。本合同签定之日，乙方向甲方支付人民币 元整，作为购买定金。

第三条甲乙双方同意以一次性付款方式付款，并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付全额

车位款（含定金）人民币 拾 万 仟 佰 拾 元整给甲方。

第四条甲方应于收到乙方全款之日起 天内将交易的车位全部交付给乙方使用，并保证各个

部位功能完好，在交付当日将物业管理费，管理费．及其它等费用结清。

第五条．税费分担：甲乙双方应遵守国家房地产政策．法规，并按规定交纳办理产权过户手续

所需交纳的税费。

第六条违约责任

1．若一方未履行本合同规定，另一方有权单方面解除本合同。

2．如甲方违约，应双倍返还乙方已付的定金，并承担所发生的各项费用及承担相应的法

律责任。

3．如乙方违约，所付定金不予退还，并承担所发生的各项费用及承担相应的法律责任。

第七条甲方保证所售该套车位产权清楚，无纠纷，未设定任何他项权利。

第八条本合同一式三份。甲方产权人壹份，乙方壹份，房地产部门壹份。

第九条本合同在履约过程中发生的争议，双方可通过协商、诉讼方式解决。

第十条本合同未尽事宜，甲乙双方可另行约定，其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力

第十一条．补充条款：

出卖方（甲方）： 购买方（乙方）： 身份证号码： 身份证号码：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

电 话： 电 话：

供方：（以下简称甲方）

需方：（以下简称乙 ……此处隐藏3386个字……

________________________________________________________________.

________________________________________________________________.

________________________________________________________________.

本合同由双方于____年__月__日在____市用____文签署。正本一式____份，买卖双方各执__份。本合同以下述第（）款方式生效。

1.立即生效。

2.合同签署后____天内，由双方确认生效。

买方：____________

签名：____________

卖方：____________

签名：____________

签署日期：____年__月__日

合同编号：_____________

买方：______________________________

卖方：______________________________

签订地点：__________________________

签订时间：__________________________

提示：本合同适用于化肥(农药)生产商与销售商之间，或经销商与种植户之间进行的大额交易。

根据(中华人民共和国合同法)及相关法规的规定，为明确双方的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。

一、 标的、数量、价款及交(提)货时间

品种名称

商标或品牌

规格

生产厂家(产地)

计量单位

数量(吨)

有效成份(含量)

单价(元/吨)

金额(元)

合计人民币金额(大写)： 万 仟 佰 拾 元 角 分

二、 质量标准：□国家标准 □行业标准 □企业标准

三、卖方应出示的相关证件：(营业执照)复印件、(肥料(农药)登记证)复印件、(生产许可证)或批准文件复印件、(代理销售授权书)复印件、(备案登记号)、(经营许可证)复印件。

四、交(提)货时间、地点：交(提)货时间为_______年_______月_______日，交货地点为________________________

五、发运方式、运费负担：用_______运输，运费由_______方负担。

六、付款方式及期限：买方应在_______年_______月_______日前以______________(汇款或汇票、现金)向卖方支付(□定金/□预付款)______________元，剩余价款应在_______年_______月_______日前付清。

七、 验收：买方应在卖方交货后_______日内进行验收。产品包装和标签内容应符合产品标准和国家有关规定。

八、违约责任

1．化肥(农药)经验收不符合第一条或第七条要求的，买方有权要求补足、换货或退货。

2．化肥(农药)不符合第二条质量标准的，买方有权要求退货，并要求卖方赔偿损失。

3．一方迟延交货或迟延支付价款的，应每日按照迟延部分价款_______%的标准向对方支付违约金。

九、合同争议的解决方式

本合同在履行中发生纠纷，由当事人协商解决；协商不成的， 按下列第_______条方式解决：

1．提交______________仲裁委员会仲裁：

2．依法向人民法院起诉。

十、本合同自双方签字盖章之日起生效。

十一、其他约定

本合同一式二份，双方各执一份；合同副本一份，送____________________________备案。

买方：(签章)_____________

法定代表人：_______________

委托代理人：_______________

住所：_____________________

邮政编码：_________________

电话：_____________________

开户行：___________________

帐号：_____________________

卖方：(签章)_____________

法定代表人：_______________

委托代理人：_______________

住所：_____________________

邮政编码：_________________

电话：_____________________

开户行：___________________

帐号：_____________________

原告：XXXX，女，198X年X月12日出生，汉族，身份证号码：4304XXXXXXXX4，住东XXXXXX9号，买卖合同纠纷诉状。

被告：XXX，男，19X2年4月2X日出生，汉族，身份证号码：44XXXXXXXX330，住东莞市XXXXXXX房，联系电话：XXXXXX。

诉 讼 请 求

1、依法判决被告返还定金人民币20000元；

2、依法判决被告赔偿维修基金、中介服务费损失9000元；

3、依法判决被告支付违约金人民币43700元；

4、依法判决被告承担本案全部诉讼用度。

　　事 实 与 理 由

20xx年10月27日东莞市XXXXXXX地产经纪有限公司作为居间人，促成原、被告签订《房屋买卖合同》（以下称合同）约定：被告将东莞市XXXXX作价人民币437000元出卖给原告；原告在签订合同后交付定金人民币XX元；被告20xx年1月23日交房；原告向东莞市XXXXXXX地产经纪有限公司支付中介服务费XXX元，由于违约导致交易不能的违约方需向对方赔偿中介服务费，合同范本《买卖合同纠纷诉状》。

合同签订后，原告如约向被告交付了定金并将首期款存进指定银行账户，并支付了该房维修基金3000元和中介服务费6000元，但被告却迟迟未能按合同约定的时间交房。20xx年5月8日，被告表示该房屋不卖了，且拒不按合同约定承担违约责任。无奈之下，原告于20xx年5月12日向被告发出通知，解除合同。

东莞刑事律师

据上，由于被告的违约行为，严重侵害了原告的正当权益。为保护自身的正当权益，原告特诉至贵院，请依法裁决。

此致

东莞市第XX人民法院

具状人：

编辑